- 相關(guān)推薦
土建施工合同注意事項
現(xiàn)實生活中我們會遇到簽訂建筑施工合同的問題。那么很多人會想知道這個問題的有關(guān)內(nèi)容，并且其中含有怎樣的法律知識。本文就來分享一篇土建施工合同注意事項，希望對大家能有所幫助！
一、審查發(fā)包人與承包人履約情況
1、對發(fā)包方主要應(yīng)了解兩方面內(nèi)容：
①主體資格，即建設(shè)相關(guān)手續(xù)是否齊全。例：建設(shè)用地是否已經(jīng)批準?是否列入投資計劃?規(guī)劃、設(shè)計是否得到批準?是否進行了招標等。
�、诼募s能力即資金問題。施工所需資金是否已經(jīng)落實或可能落實等。
2、對承包方主要了解的內(nèi)容有：
�、儋Y質(zhì)情況;②施工能力;③社會信譽;④財務(wù)情況
承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。上述內(nèi)容是體現(xiàn)履約能力的指標，應(yīng)認真分析和判斷。
二、履約管理之工期
(一)工期和施工進度
1、實際開工日期的認定
�、俪邪擞凶C據(jù)證明實際開工日期的，則應(yīng)認定該日期為實際開工日期。承包人的證據(jù)可以是發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知、工程監(jiān)理的記錄、當(dāng)事人的會議紀要、施工許可證等;
�、诔邪穗m無證據(jù)證明實際開工日期，但有開工報告，則應(yīng)認定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期;
�、廴舫邪藷o任何證據(jù)證明實際開工日期，亦無開工報告，則應(yīng)以合同約定的開工日期為準。
2、竣工日期的認定
《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)定認定方法：
①雙方確認的日期為竣工日期;
�、诮ㄔO(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期;(注意是經(jīng)蓋章的驗收報告的時間，不是竣工驗收備案日期，因為竣工驗收備案是由建設(shè)單位來報送);
③承包人提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;
�、芪唇�(jīng)過竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。
(二)幾種影響工期的因素
1、施工許可證：
�、偃缥慈〉们椅词┕�，以取得施工許可證之日作為開工日期;
�、诘缥慈〉们乙呀�(jīng)施工，則一般以施工開始日為開工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且導(dǎo)致停工或緩慢施工，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及拖欠工程款與延誤天數(shù)之因果關(guān)系。
3、設(shè)計變更
�、僭O(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
�、谠O(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。
4、圖紙延誤
�、僭O(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
�、谠O(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。
5、增加工程量
�、僭O(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。
6、質(zhì)量鑒定
《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。
�、勹b定合格，順延工期;
�、阼b定不合格，視情況而定。
7、建設(shè)單位的其他原因
如：指定的代表未按照約定提供指令、批準，致使施工不能正常進行;建設(shè)單位未按照約定時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地等;隱蔽工程在隱蔽前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，建設(shè)單位未及時檢查等。
�、僭O(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
�、谠O(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。
8、一周內(nèi)，非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
9、發(fā)生不可抗力事件
無法預(yù)見、不可避免并不能克服，一旦發(fā)生，要積極采取措施，阻止和預(yù)防擴大損失，要及時按照合同約定的程序和時限報告。
【土建施工合同注意事項】相關(guān)文章：
土建施工合同04-07
土建施工合同范本05-05
土建施工承包合同03-18
施工合同注意事項11-23
土建工程施工合同11-05
裝修施工合同注意事項11-23
土建施工實習(xí)報告12-28
土建工程的施工協(xié)議02-27
園林土建施工合同范本（精選5篇）06-10
土建施工承包合同（精選6篇）10-03