承攬加工合同通用15篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識(shí)的普遍提高，合同對(duì)我們的幫助越來越大，合同是對(duì)雙方的保障又是一種約束。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編為大家收集的承攬加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

承攬加工合同1

　　發(fā)包方：____________

　　承包方：____________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標(biāo)的乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)（決）算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。

　　第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣_(tái)_______元）計(jì)取注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購(gòu)，且有材料合格證書。

　　3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號(hào)：高20xx*寬900*深450mm材質(zhì)：優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板，板材厚度：立柱1.5mm，側(cè)板1.2mm，隔板1.0mm結(jié)構(gòu)：組合式，可拆裝，款式新穎。格板：書架格板高度可調(diào)，堅(jiān)固耐用，性能優(yōu)良，可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機(jī)及二氧化碳保護(hù)焊焊接，確保工件的焊接強(qiáng)度及焊接平整光滑；

　　4、油漆：表面靜電粉末噴塑，光潔平滑，對(duì)人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害，無毒、無副作用，使用時(shí)無異味。

　　第四條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　�、僖曳綄�書架樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。

　　②甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。

　　第五條：交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求

　�、俳回洉r(shí)間：乙方必須保證在20xx年月日前全部交貨。

　�、诮回浀攸c(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、郯�裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第六條書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

　�、僖曳綄�(duì)制作的書架進(jìn)行安裝；

　�、诮�(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價(jià)值扣除%做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收）；

　�、垡曳匠兄Z為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過年或?qū)偌追皆�因損壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi)；

　�、芤曳匠兄Z對(duì)甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

　�、偌住⒁译p方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。

　�、谝曳浇回浐�15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的`額的60%。

　�、垡曳桨雌诎惭b完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。

　�、苁Ｓ嗟暮贤瑯�(biāo)的額10%價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責(zé)任

　�、偌追皆谝曳綖槠渲谱鲿�架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2%的違約金；

　　②甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付1%的違約金。

　　第九條：乙方違約責(zé)任

　�、僖曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金；

　　②乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；

　�、垡曳轿窗春贤�要求的時(shí)間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除1%的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。

　�、僖蚵男斜竞贤�發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁；

　�、谝蚵男斜竞贤�發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第十一條：附則

　　①本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、诤贤瑘�(zhí)行過程中甲、乙雙方對(duì)具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

　　發(fā)包方：____________（蓋章）

　　法定代表人：____________

　　承包方：____________（蓋章）

　　法定代表人：____________

　　____年____月____日

承攬加工合同2

　　定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡(jiǎn)稱甲方）

　　承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡(jiǎn)稱乙方）

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　定做產(chǎn)品：

　　品名___________

　　規(guī)格型號(hào)___________

　　單位___________

　　數(shù)量___________

　　單價(jià)___________

　　價(jià)款或酬金___________

　�。保�產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：

　�。玻�原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　３．履行的期限、地點(diǎn)和方式：

　　４．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　５．結(jié)算方式：

　�。叮�違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　（１）承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____％或酬金總額____的違約金。

　�。ǎ玻┒ㄗ鞣降倪`約責(zé)任：中途變更定作物的.數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部

　　分酬金____％的違約金。

　�。罚�雙方約定的其它條款：

　　８．以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

　　９．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都 可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　�。保埃�本合同一式____份，正本雙方各執(zhí)____份。

　�。保保�本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年____月____日止。

　�。保玻�本合同簽訂日期：____年____月____日

　　定作方：____ 承攬方：____

　　法定代表人：____ 法定代表人：____

　　____年____月____日

承攬加工合同3

　　合同編號(hào)：____________________ 簽訂地點(diǎn)：___________________

　　簽訂時(shí)間：________年____月____日

　　定作方：______________________

　　承攬方：_________________________

　　第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限

　　項(xiàng)目名稱及內(nèi)容_________________________

　　計(jì)量單位_________________________

　　數(shù)量_________________________

　　工作量_________________________

　　報(bào)酬_________________________

　　交付期限_________________________

　　單價(jià)_________________________

　　金額_________________________

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

　　第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

　　第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的.時(shí)間、辦法及保密要求：

　　第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。

　　材料的檢驗(yàn)方法：__________________________________________________________________

　　第六條承攬項(xiàng)目中的主要工作應(yīng)由第三人來完成�？梢越挥傻谌�人完成的工作是：

　　第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：

　　第八條結(jié)算方式及期限：

　　第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

　　第十二條違約責(zé)任：

　　第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。

　　按下列第______種方式解決：

　　(一)提交__________________仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　定作方(公章)_________ 承攬方(公章)：_________

　　簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬加工合同4

　　定做方：__________________(稱甲方)

　　承攬方：__________________(稱乙方)

　　根據(jù)《______________》規(guī)定，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容：

　　1.制作內(nèi)容：

　　主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)_________________________。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價(jià)格及結(jié)算方式：

　　1.合同造價(jià)按______________噸。合同總價(jià)款為______________，以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時(shí)付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。

　　4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。

　　三、質(zhì)量要求：

　　乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20_________)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

　　1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。

　　2.交貨時(shí)間：__________________________________________

　　五、包裝及運(yùn)輸：

　　1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。

　　2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。

　　3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

　　1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的`工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。

　　4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。

　　5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。

　　七、違約責(zé)任：

　　按《_______________》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)豞______________委員會(huì)_______________。

　　九、附則：

　　1.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　2.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。

　　甲方(蓋章)：____________________乙方(蓋章)：____________________

　　委托代理人：____________________委托代理人：____________________

　　聯(lián)系方式：____________________聯(lián)系方式：____________________

　　開戶行：_________________________開戶行：____________________

　　賬號(hào)：_________________________賬號(hào)：_________________________

　　日期：______________________日期：______________________

承攬加工合同5

　　承攬方：_______________以下簡(jiǎn)稱甲方

　　定作方：_______________以下簡(jiǎn)稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　1.材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

　　2.用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

　　3.嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

　　4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于_______________年_______________月_______________日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：_______________年_______________月_______________日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十條本合同簽之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　4.甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.3.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

　　2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.

　　3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的'日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

　　4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于_______________年_______________月_______________日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份.

　　甲方(蓋章)代表人：_______________

　　地址：_______________

　　電話：_______________

　　乙方(簽名)：_______________

　　代表人：_______________

　　地址：_______________

　　電話：_______________

　　_______________年_______________月_______________日

承攬加工合同6

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　代表：____________________

　　代表：____________________

　　甲方：中國(guó)________公司，地址：________

　　電話：________

　　電傳：________

　　法定代表人：________

　　職務(wù)：________

　　國(guó)籍：________

　　乙方：____國(guó)________公司，地址：________

　　電話：________

　　電傳：________

　　法定代表人：________

　　職務(wù)：________

　　國(guó)籍：________

　　雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。

　　第一條加工內(nèi)容

　　乙方向甲方提供加工________（產(chǎn)品）________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。

　　第二條交貨

　　乙方在合同期間，每個(gè)月向甲方提供________原材料，并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站（經(jīng)________港口）交付甲方。甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口交付乙方。

　　第三條來料數(shù)量與質(zhì)量

　　乙方提供的原材料須含____%的備損率。多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一（略）和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對(duì)無法履行本合同不負(fù)責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失。乙方特此同意確認(rèn)。

　　第四條加工數(shù)量與質(zhì)量

　　甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的.損失。

　　第五條加工費(fèi)

　　甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi)，在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元。合同訂立第二年起的加工費(fèi)雙方另議，但不得低于每套____幣_(tái)___元。該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外勞務(wù)費(fèi)用而確定的，故在中國(guó)國(guó)內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí)，雙方將另行議定。

　　第六條付款方式

　　乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方。在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費(fèi)。

　　第七條運(yùn)輸與保險(xiǎn)

　　乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。

　　第八條不可抗力

　　由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時(shí)，該方應(yīng)盡快將事故通知對(duì)方，并與對(duì)方協(xié)商延長(zhǎng)履行合同的期限。由此而引起的損失，對(duì)方不得提出賠償要求。

　　第九條仲裁

　　本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請(qǐng)中國(guó)________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為：

　　1、中華人民共和國(guó)加入的國(guó)際公約、條約。

　　2、中華人民共和國(guó)法律。

　　3、在中國(guó)法律無明文規(guī)定時(shí)，適用國(guó)際通行的慣例。

　　仲裁裁決為終局裁決，仲裁費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。

　　第十條合同有效期

　　本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。

　　第十一條合同的續(xù)訂

　　本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴?qǐng)協(xié)商。

　　第十二條合同文本與文字

　　本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　本合同以中、____兩國(guó)文字書就，兩國(guó)文字具有同等效力。

　　第十三條其他

　　1、甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險(xiǎn)等項(xiàng)開支，在加工費(fèi)以外收取，但這些費(fèi)用不超過每套合同產(chǎn)品的____%、

　　2、甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后，乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。

　　第十四條合同條款的變更

　　本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。

　　甲方：________________（蓋章）

　　乙方：________________（蓋章）

　　代表：________________

　　代表：________________

　　____年____月____日

　　____年____月____日

承攬加工合同7

　　原告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區(qū)__________,電話：_____________;

　　被告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區(qū)__________,電話：_____________;

　　被告：______________財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司住址：_________________

　　負(fù)責(zé)人：_________________;電話：_________________

　　案由：_________________機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任糾紛

　　訴訟請(qǐng)求：_________________

　　請(qǐng)求人民法院判決被告共同賠償原告醫(yī)療費(fèi)__________元，誤工費(fèi)__________元，護(hù)理費(fèi)__________元，住院伙食補(bǔ)助費(fèi)__________元，營(yíng)養(yǎng)費(fèi)__________元，殘疾賠償金__________元，殘疾輔助器具費(fèi)__________元，財(cái)產(chǎn)損失__________元，鑒定費(fèi)__________元，交通費(fèi)__________元，精神損害撫慰金__________元，以上共計(jì)十一項(xiàng)，合計(jì)__________元。

　　本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

　　事實(shí)和理由：_________________

　　_____________年_____月__________日_____時(shí)許，原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時(shí)，被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的__________車(車牌號(hào)：_____________)撞到，原告當(dāng)場(chǎng)受傷，__________和__________損壞。后經(jīng)__________公安局__________分局交通支隊(duì)出具的'交通事故認(rèn)定書認(rèn)定，__________對(duì)事故負(fù)__________責(zé)任，原告__________責(zé)任。經(jīng)查，肇事車輛所有人為__________，車輛在_____________財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司__________分公司投有交強(qiáng)險(xiǎn)和_____險(xiǎn)。故__________、__________對(duì)相應(yīng)損失應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，保險(xiǎn)公司應(yīng)在保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)優(yōu)先賠償保險(xiǎn)責(zé)任�，F(xiàn)原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益，特向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求人民法院依法判決支持原告的訴訟請(qǐng)求。

此致

　　__________區(qū)人民法院

具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

承攬加工合同8

　　定作人：______________________ 合同編號(hào)：______________________

　　承攬人：______________________ 簽訂地點(diǎn)：______________________

　　第一條 承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及交付期限 簽訂時(shí)間：

　　項(xiàng) 目 名 稱 及 內(nèi) 容計(jì)量單位數(shù)量工作量(工時(shí))報(bào) 酬交付期限

　　單價(jià)總金額

　　合計(jì)人民幣金額(大寫): ￥：

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

　　第三條 承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

　　第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：

　　第五條 承攬人使用的材料由 提供。材料的檢驗(yàn)方法：

　　第六條 定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的`主要工作由第三人來完成�？梢越挥傻谌�人完成的工作是：

　　第七條 工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：

　　第八條 結(jié)算方式及期限：

　　第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫)： 元。

　　第十條 定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。

　　第十一條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的，承攬人(是/否)可以留置工作成果：

　　第十二條 違約責(zé)任：

　　第十三條 合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交廣州仲裁委員會(huì)仲裁; 。

　　第十四條 其他約定事項(xiàng)：

　　廣州市工商行政管理局監(jiān)印

　　定作人(章)：______________________

　　住 所：______________________

　　法定代表人：______________________

　　居民身份證號(hào)碼：______________________

　　委托代理人：______________________

　　電 話：______________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬 號(hào)：______________________

　　郵政編碼： ______________________承攬人(章)：______________________

　　住 所：______________________

　　法定代表人：______________________

　　居民身份證號(hào)碼：______________________

　　委托代理人：______________________

　　電 話：______________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬 號(hào)：______________________

　　郵政編碼：______________________

　　鑒(公)證意見：______________________

　　經(jīng)辦人：_______________________

　　鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)______________________

　　年 月 日

承攬加工合同9

　　合同編號(hào)：_____________

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　法定代表人：_____________

　　法定代表人：_____________

　　聯(lián)系電話：_______________

　　聯(lián)系電話：_______________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的.數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，向長(zhǎng)春仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

　　甲方(蓋章)：_____________

　　乙方(蓋章)________________

　　授權(quán)代理人(簽字)：_______

　　授權(quán)代理人(簽字)：___________

　　住址：_____________________

　　住址：______________________

　　聯(lián)系電話：_________________

　　聯(lián)系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________

　　開戶銀行：__________________

　　賬號(hào)：_____________________

　　賬號(hào)：______________________

　　_________年____月____日

　　_________年______月____日

　　簽訂地點(diǎn)：__________________

　　簽訂地點(diǎn)：__________________

承攬加工合同10

　　甲方(委托方)：

　　乙方(加工方)：

　　甲、乙雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：

　　一、 委托加工產(chǎn)品品名、單價(jià)及金額

　　二、 委托加工方式

　　1、 甲方提供原材料，乙方負(fù)責(zé)加工產(chǎn)品。

　　三、 質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　1、 乙方嚴(yán)格按照甲方提出質(zhì)量要求進(jìn)行加工。

　　2、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　四、 包裝要求及交貨地點(diǎn)，運(yùn)輸方式

　　1、 乙方按甲方要求進(jìn)行包裝。

　　2、 甲方指定地點(diǎn)交貨。

　　3、 運(yùn)輸方式為陸運(yùn)，運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)擔(dān)。

　　五、 結(jié)算方式

　　1、 乙方全部交貨后，由乙方開具發(fā)票交與甲方。

　　2、 甲方以現(xiàn)金或銀行匯款方式與乙方結(jié)算。

　　六、 違約責(zé)任

　　1、 乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定時(shí)間交貨。

　　七、 解決合同糾紛的方式

　　1、 本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。

　　委托方(甲方)：

　　加工方(乙方)：

　　代表人簽字(或印章)：

　　代表人簽字(或印章)：

　　年 月 日 年月 日

承攬加工合同11

　　簽定日期：_______年____月____日

　　定作方（甲方）：______________

　　電話：________________________

　　承攬方（乙方）：______________

　　電話：________________________

　　經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。

　　品名

　　規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額

　　定作方供應(yīng)原材料：

　　原材料

　　規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

　　1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。

　　2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。

　　3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：__________________________________。

　　4．貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

承攬加工合同12

　　合同編號(hào)：_____________

　　簽訂日期：_____________

　　定作方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）_____________

　　承攬方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）_____________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

　　第一條加工成品品名：_____________貨號(hào)：_____________面料：_____________顏色：_____________尺碼：_____________

　　第二條服裝數(shù)量

　　1、計(jì)量單位：_____________

　　2、數(shù)量：_____________

　　第三條原材料的提供由甲方提供原材料，具體見下：材料名稱數(shù)量質(zhì)量：提供日期：_____________單價(jià)：_____________總金額：_____________

　　第四條服裝質(zhì)量加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

　　2、乙方（fag）在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在__2_天時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在__2__內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

　　第六條報(bào)酬

　　1、加工單價(jià)：______________

　　2、總金額（元）：______________

　　第七條包裝方式內(nèi)用______________，外用______________包裝，包裝費(fèi)由_______________方承擔(dān)。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：_____________

　　2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：______________。

　　第九條服裝驗(yàn)收

　　1。驗(yàn)收期間：______________。

　　2、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。3。驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī)。

　　4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致驗(yàn)收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。

　　6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。

　　7、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn)，對(duì)于再次檢驗(yàn)，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。

　　第十條定金預(yù)付貨款

　　（1）甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。

　�。�2）甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元；甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還；乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

　　第十一條報(bào)酬結(jié)算

　　1、付款期限：甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項(xiàng)；

　　第十二條留置權(quán)如甲方未支付價(jià)款，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán)。

　　第十三條違約責(zé)任

　　1、甲方的`違約責(zé)任

　�。�1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

　�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。

　�。�3）未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。

　�。�4）超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條

　　第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限____日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)時(shí)，乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責(zé)任

　　（1）未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　�。�2）交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　（3）未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　�。�4）逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%天。未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。

　�。�5）不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。

　�。�6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。

　�。�7）未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由乙方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　�。�9）擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十七條爭(zhēng)議解決凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定本合同經(jīng)雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　______年______月______日

承攬加工合同13

　　甲方：

　　乙方： 身份證號(hào)碼：

　　經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，由乙方承包采伐甲方的林木，在平等自愿的原則下達(dá)成以下協(xié)議。

　　一、承包方式：乙方給甲方采伐每棵樹，甲方給乙方支付1元錢的代班費(fèi)及安全管理的.保證金。

　　二、工資價(jià)位是現(xiàn)場(chǎng)論價(jià)，價(jià)款方式是一處完工到另一工地時(shí)，支付前一工地的工資，年底結(jié)清半年的所有工資。

　　三、安全需求：甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全，森林防火，一旦發(fā)生火災(zāi)安全事故，由乙方自行承擔(dān)，甲方不負(fù)責(zé)乙方因安全事故所帶來的一切損失和責(zé)任。

　　四、所有從業(yè)人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。

　　以上條款，甲乙雙方仔細(xì)閱讀后無異議，特簽此合同，本合同至簽字之時(shí)產(chǎn)生法律效益。

　　甲方：

　　乙方：

承攬加工合同14

　　定作方： (以下簡(jiǎn)稱：甲方)

　　承攬方： (以上簡(jiǎn)稱：乙方)

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》，本著長(zhǎng)期合作共贏的精神，現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，一致達(dá)成本加工承攬合同條款如下：

　　第一部分 合法交易資格確認(rèn)

　　一、甲乙雙方應(yīng)在本合同有效期內(nèi)始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力，并根據(jù)本合同相關(guān)條款承擔(dān)由于此種能力喪失而承擔(dān)的法律責(zé)任。

　　二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章)：

　　1、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

　　2、 國(guó)稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。

　　4、 授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。

　　5、 加工產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)證或國(guó)家商標(biāo)局受理商標(biāo)申請(qǐng)通知書。

　　三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章)：

　　1、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

　　2、 國(guó)稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。

　　第二部分 合同內(nèi)容

　　第一條：合同條款術(shù)語定義

　　1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項(xiàng)下的附件。

　　2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。

　　3、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。

　　4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標(biāo)貼，專用的化工原料等。

　　第二條：合同附件與合同出現(xiàn)不一致時(shí)處理準(zhǔn)則

　　本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時(shí)，則以合同附件為準(zhǔn)。

　　第三條：加工產(chǎn)品在合同期內(nèi)，甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下：

　　訂單中另行確認(rèn);

　　第四條：原材料的提供及損耗

　　1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產(chǎn)前進(jìn)行書面確認(rèn)，并明確原材料的定額損耗，以《報(bào)價(jià)單》形式達(dá)成，并按此價(jià)格結(jié)算。

　　2、乙方有義務(wù)減少儲(chǔ)存、輸送、生產(chǎn)過程中的損耗，對(duì)甲方提供的.原材料須將損耗率控制在《報(bào)價(jià)單》中所規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi)，超過部分由乙方自擔(dān)費(fèi)用補(bǔ)足差額部分或按原材料當(dāng)期價(jià)值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán)，乙方不得自行處理節(jié)余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。

　　第五條：生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供

　　1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，必須先經(jīng)過乙方進(jìn)行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評(píng)審，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　2、乙方依照甲方的要求進(jìn)行生產(chǎn)期間，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在1個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　第六條：質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

　　1、乙方按照約定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范的要求，提供合格的產(chǎn)品，嚴(yán)格委托加工產(chǎn)品的詳細(xì)名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交期等內(nèi)容均在每次《委托加工產(chǎn)品按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和雙方確認(rèn)的技術(shù)規(guī)范與要求進(jìn)行生產(chǎn)。

　　2、甲方需在檢測(cè)確認(rèn)后，向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質(zhì)的簽封標(biāo)準(zhǔn)樣品，乙方所交付的合同標(biāo)的物品質(zhì)，必須達(dá)到或高于封樣樣品的品質(zhì)。

　　3、甲乙雙方提供的原材料，均需經(jīng)過乙方的驗(yàn)收合格，方可進(jìn)入生產(chǎn)，按照原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或甲乙雙方簽字確認(rèn)的封樣，進(jìn)行驗(yàn)收。

　　4、甲方提供的自備原材料驗(yàn)收，如果不符合甲方的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，乙方驗(yàn)收時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)，在生產(chǎn)中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔(dān)。

　　5、雙方對(duì)承攬的加工產(chǎn)品在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明，質(zhì)量認(rèn)定以該機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，如果檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　第七條：交貨期與延期處罰

　　1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，并雙方簽字蓋章。

　　2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計(jì)算方法和標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、甲方自己提供的原材料需運(yùn)入到乙方倉(cāng)庫(kù)。

　　5、甲方需將預(yù)付款匯入乙方帳戶。

　　6、在確定上述1x5條后，作為本次訂單交期的開始日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認(rèn)。

　　7、每次訂單的實(shí)際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量，允許有一定的偏差，具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。

　　8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權(quán)解除本合同。

　　第八條：結(jié)算方式

　　1、甲乙雙方確定認(rèn)可《委托加工產(chǎn)品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預(yù)付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產(chǎn)。

　　2、有需要乙方代為采購(gòu)甲方專用原材料的，甲方還需要將材料款、制版費(fèi)用等相關(guān)款項(xiàng)全部匯到乙方帳戶，乙方收到款后安排組織生產(chǎn)。

　　3、甲方每次提貨，需要付清所提貨的全部貨款，預(yù)付款只有在最后一次提貨時(shí)，作為貨款使用。

　　第九條：加工產(chǎn)品驗(yàn)收及賠付

　　甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和封樣進(jìn)行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關(guān)報(bào)告，經(jīng)乙方認(rèn)可后，甲方有權(quán)退回。甲方退回不滿足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗(yàn)、測(cè)試、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用，或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對(duì)這些產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品，乙方承擔(dān)由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關(guān)損失。

　　第十條：驗(yàn)收交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸：

　　1、驗(yàn)收交貨地點(diǎn)： 乙方廠區(qū)內(nèi)，甲方自提。

　　2、經(jīng)甲方確認(rèn)運(yùn)輸費(fèi)的情況之下，乙方可以代辦運(yùn)輸。

　　第十一條：逾期提貨

　　1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后，根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時(shí)間，乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現(xiàn)逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購(gòu)材料庫(kù)存總額計(jì)算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個(gè)月未提貨的，且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應(yīng)有權(quán)益。

　　2、甲方如逾期提貨，但根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時(shí)間，10天以內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫(kù)存的代購(gòu)材料款全部付清，甲方不需償付違約金，但需要支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，每逾期一天，按總額的0.5‰支付。甲方超過6個(gè)月未提貨的，且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應(yīng)有權(quán)益。

　　第十二條：保密制度：

　　1、甲乙雙方都應(yīng)遵守保密制度，雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向第三方透露。未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存、復(fù)制相關(guān)技術(shù)資料。

　　2、乙方不能主動(dòng)向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務(wù)聯(lián)系的資料，否則，乙方應(yīng)賠付甲方違約金五萬元。

　　第十三條、不可抗力的解決：

　　在合同履行期內(nèi)，由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅、損失的，乙方經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十四條、解決糾紛方式：

　　雙方本著長(zhǎng)期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十五條、借款與饋贈(zèng)：

　　1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸，包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等，沒有得到乙方書面蓋章文件同意的，均屬乙方工作人員的個(gè)人行為，與乙方無關(guān)，乙方均不認(rèn)可，甲方不得借故拒絕履行合同義務(wù)。

　　2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈(zèng)和回扣，否則甲方甘愿接受乙方對(duì)其處以五萬元至五十萬元罰款。

　　第十六條：合同生效

　　1、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權(quán)人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。

　　2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計(jì)算)。在本合同期滿2(兩)個(gè)月內(nèi)，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同有效期順延一年。

　　3、本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定作為本合同的附件，與本合同具有同等效力。

　　4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

　　第十七：合同附件清單：

　　1、報(bào)價(jià)單

　　2、委托加工產(chǎn)品訂單

　　3、委托加工產(chǎn)品詢價(jià)單

　　甲方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 郵政編碼：

　　乙方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 傳真：

承攬加工合同15

　　認(rèn)立合同雙方：

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工 成品 編號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求：

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換。

　　1.原材料等物品交（提）日期計(jì)算，雙方協(xié)商。

　　第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供

　　承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

　　2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量達(dá)到 %，定作方付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。

　　交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）

　　第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第十條 結(jié)算方式及期限

　　第十一條 其它

　�。ㄈ纾� .根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。）

　　第十二條 承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的'價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）

　　代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號(hào)： 帳號(hào)：

　　年 月 日訂

　　承攬加工合同（二）

　　現(xiàn)有_________________單位將______________（地點(diǎn)或加工件全稱）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠(chéng)信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　一、工程項(xiàng)目

　　1、工程名稱_____________________________________________

　　2、工程地點(diǎn)_____________________________________________

　　3、工程范圍_____________________________________________

　　4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計(jì)＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）

　　二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應(yīng)）

　　三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。

　　四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。

　　五、加工產(chǎn)品（工程）總價(jià)人民幣_(tái)___________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商。）

　　六、付款方式__________________

　　1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________％。

　　2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí)，乙方向甲方提供材料訂購(gòu)單或能材料訂購(gòu)單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________％。

　　3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________％。

　　4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________％。

　　5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。

　　七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期

　　1、玻璃_________________

　　2、鋼材_________________

　　3、鋁材_________________

　　4、油漆_________________

　　5、噴塑_________________

　　八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安

　　全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　九、驗(yàn)收：

　　甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收，七日內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視工程全部合格，同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任，甲方不履行合同時(shí)乙方可對(duì)本合同工程隨意處理。

　　十、違約責(zé)任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變

　　更或解除本合同。如單方面解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對(duì)方損失。

　　乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰，提前按照同等獎(jiǎng)勵(lì)。

　　十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟。

　　十二、本合同共＿＿＿頁(yè)，附件共＿＿＿＿頁(yè)，一式_____份，雙方各持份

　　本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。

　�。ū竞贤�所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。

　　甲方：（章） 乙方：（章）

　　電話： 電話：

　　電子郵箱： 電子郵箱：

　　開戶行： 開戶行：

　　________年______月_____日

【承攬加工合同】相關(guān)文章：

承攬加工合同12-05

承攬加工合同04-15

加工承攬合同05-25

加工承攬合同02-20

產(chǎn)品承攬加工合同02-04

加工承攬合同【薦】06-29

【熱門】承攬加工合同01-27

加工承攬合同【熱門】04-15

產(chǎn)品加工承攬合同08-25

【熱】加工承攬合同05-10